中恒信律师 谷丽娜律师：有关工程价款纠纷的审理思路和裁判要点

  在建设工程项目施工合同关系中，支付工程价款是发包人的主要义务，承包人进行工程项目施工的合同目的是依法依约取得工程价款。然而，工程实务中发包人欠付工程款问题非常严重。针对这一现象，北京中恒信律师事务所谷丽娜律师结合法律规定与理论，就工程价款纠纷的审理思路和裁判要点进行了分析汇总，供大家参考。

  1.未约定人工费调差，且国家定额对公路工程人工费调差未作规定的，法院可否参照地方房屋建筑、市场工程定额规定计算人工费调差？

  可以。工期延误是客观事实，在国家定额对公路工程人工费调差未作规定的情形下，鉴定机构参照相关规定计算调差符合有关规定及客观实际，一审采信鉴定意见，并无不当。

  可以主张管理费。按照《复建工程项目施工分包合同》约定，每月结算款中要扣除业主结算工程款的3%管理费用，双方在2015年5月20日的《对账备忘录》中也明确应当扣除管理费，主张不应计取管理费的理由不能成立。

  可以计取税金。根据建设工程建设价格结算一般规则，税金一般是以工程直接费、间接费等为基数按照税率计算，总包配合管理费作为间接费的一部分，在双方没有特别约定为含税价的情况下应当计取税金。

  不可以。公路定额中没有总部管理费这一项，鉴定机构不予计取并无不当，公司的此项主张缺乏合同和法律依据，对其此点上诉不予支持。

  原则上有效。对以物抵债的效力、履行等问题的认识，应以尊重当事人的意思自治为根本原则。一般而言，除当事人有明确约定外，当事人于债务清偿期限届满后签订的以物抵债协议，并不以债权人现实地受领抵债物，或取得抵债物所有权、使用权等财产权利，为成立或生效要件。只要双方当事人的意思表示真实，合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合同即为有效。

  可以。如果双方合同约定的是固定总价，一方项目为未完工程，固定总价合同中未完工程的造价计算原则应采用比例折算法，即以合同约定的固定价为基础，根据已完工工程占合同约定施工范围的比例计算工程款。

  7.在当事人提供的三份合同无法辨别真伪的情况下，不能确认当事人对合同价款约定的真实意思，均不能作为工程款结算依据，应以市场价作为合同履行的依据。

  根据《中华人民共和国合同法》第六十二条第（二）项规定，当事人就合同价款或者报酬约定不明确，依照合同法第六十一条的规定仍不能确定的，按照订立合同时履行地的市场行情报价履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，依规定履行。返回搜狐，查看更加多